项目概况
兴国县良村中学教师宿舍楼水电改造采购项目的潜在供应商应在赣州华昇咨询管理有限责任公司(兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 <法院对面>)获取采购文件，并于2023年8月2日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
项目编号：GZHS2023-XG-ZX035
项目名称：兴国县良村中学教师宿舍楼水电改造
采购方式：竞争性谈判
预算金额：348964.00
最高限价：无
品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目概况及要求 | 预算总价（元） |
一 | 兴国县良村中学教师宿舍楼水电改造（国内工程） | 1 | 项 | 1．工程概况：本工程为兴国县良村中学教师宿舍楼水电改造，完成教师宿舍楼水电改造。 2．工程承包范围：兴国县良村中学教师宿舍楼水电改造，完成教师宿舍楼水电改造，完成施工图及工程量清单中所包含的所有内容。施工现场、交通运输情况及自然地理条件，请各响应供应商自行前往现场勘察。 3．工期：计划开工时间2023年8月4日，计划竣工时间2023年9月3日，总工期30日历天。施工现场、交通运输情况及自然地理条件由响应供应商自行现场勘察。具体工程量清单详见采购项目需求。 | 348964.00 |
合同履行期限：总工期30日历天。
本项目不接受联合体。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是专门面向中小企业采购项目，响应供应商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，或为监狱企业、残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：
（1）响应供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质。
（2）响应供应商须具有有效的安全生产许可证；
（3）外埠来赣施工单位根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）规定，省外建设工程施工企业须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）企业备案截图。
4.其他法律法规要求：
（1）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
时间：2023年7月26日至2023年7月28日，每天上午8：30至12：00 ，下午14：30至17：30 （北京时间，法定节假日除外 ）
地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司 (兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 <法院对面>)；
方式：现场报名或电子邮箱
售价：0.00元
截止时间：2023年8月2日14点30分（北京时间）；
地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司兴国县办事处(兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 <法院对面>)
时间：2023年8月2日14点30分（北京时间）
地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司兴国县办事处(兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 <法院对面>)
自本公告发布之日起3个工作日。
1.响应保证金：本项目不收取响应保证金。
2.采购代理服务费：本次采购的采购代理服务费由采购人支付。
3.政府采购政策：本项目采购将落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等政府采购政策、具体规定详见竞争性谈判文件。
4.邮箱：317457390@qq.com
名 称：兴国县良村中学
地 址：赣州市兴国县良村镇
联系方式：18770871785
名 称：赣州华昇咨询管理有限责任公司
地 址：兴国县潋江镇凤凰大道75号401房（法院对面）
联系方式：0797-7889997
项目联系人：宋美芳
电 话：0797-7889997
